Τελευταία ενημέρωση: 15/08/2025
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (στο εξής «Όροι») διέπουν τις υπηρεσίες της επιχείρησης με την επωνυμία Γ. Μπάρκας & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο Barkas Renovation, με έδρα στην Κομνηνών 20, Αργυρούπολη Αττικής, Α.Φ.Μ. 801674356, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής (στο εξής «η Επιχείρηση»), την ιστοσελίδα barkasrenovation.gr (στο εξής «η Ιστοσελίδα») καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανακαινίσεων, γύψινων κατασκευών και ξηράς δόμησης. Με την πρόσβαση ή/και περιήγηση στην ιστοσελίδα, καθώς και με την ανάθεση ή χρήση των υπηρεσιών, ο πελάτης αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους.
1. Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Επιχείρηση παρέχει:
- Υπηρεσίες που εκτελούνται απευθείας από την Επιχείρηση: κατασκευές γυψοσανίδας, ξηρά δόμηση, διακοσμητικά γύψινα, θερμομόνωση και ηχομόνωση.
- Υπηρεσίες σε συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες: ανακαινίσεις οικιακών και επαγγελματικών χώρων, με όλα τα παρελκόμενα επαγγέλματα που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη υλοποίηση του έργου.
2. Γεωγραφικός Περιορισμός Υπηρεσιών
Οι υπηρεσίες παρέχονται κυρίως στην Αττική. Κατόπιν συνεννόησης, είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών και σε όλη την Ελλάδα, με συμφωνημένο επιπλέον κόστος ανά έργο.
3. Διαδικασία Ανάθεσης / Κράτησης Έργου
Η ανάθεση ενός έργου θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την καταβολή της προκαταβολής και μετά την επιβεβαίωση από την Επιχείρηση, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω email ή οποιουδήποτε άλλου συμφωνημένου μέσου επικοινωνίας.
4. Πολιτική Ακυρώσεων / Αλλαγών Έργου
- Αν το έργο ακυρωθεί πριν την έναρξη, η Επιχείρηση επιστρέφει την προκαταβολή, παρακρατώντας το 20% του συνολικού ποσού ως αποζημίωση.
- Αν το έργο ακυρωθεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, η Επιχείρηση δικαιούται να κρατήσει ποσό ανάλογο με:
- το ποσοστό εργασιών που έχει ήδη εκτελεστεί,
- τα έξοδα που έχουν ήδη καταβληθεί,
- 20% του συνολικού ποσού ως αποζημίωση.
5. Τρόποι Πληρωμής
Οι πληρωμές πραγματοποιούνται ως εξής:
- 50% προκαταβολή για την έναρξη του έργου
- 30% κατά την πρόοδο του έργου
- Υπόλοιπο 20% κατά την παράδοση του.
Μέσα πληρωμής:
- Κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό
- Κάρτα μέσω POS
- IRIS Payments
- Μετρητά, εφόσον το ποσό είναι εντός των ορίων που ορίζει η ελληνική νομοθεσία
- Μελλοντικά, online πληρωμή μέσω της ιστοσελίδας ή payment link
6. Υποχρεώσεις Πελάτη
Ο πελάτης οφείλει να συνεργάζεται με την Επιχείρηση για την ορθή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και να παρέχει τις απαραίτητες συνθήκες για την υλοποίηση του έργου:
- Προετοιμασία Χώρου:
- Να διασφαλίζει ότι ο χώρος είναι ασφαλής και καθαρός για την εκτέλεση των εργασιών.
- Να απομακρύνει ευαίσθητα αντικείμενα και έπιπλα που μπορεί να εμποδίζουν τις εργασίες.
- Να απομακρύνει ή να ασφαλίσει αντικείμενα που θέλει να διατηρήσει, ώστε να μην υποστούν ζημιά ή καταστροφή κατά τη διάρκεια των εργασιών.
- Να εξασφαλίζει πρόσβαση στον χώρο, καθώς και τις απαραίτητες υποδομές όπως ρεύμα, νερό και φωτισμό.
- Συνεργασία και Ενημέρωση:
- Να ενημερώνει εκ των προτέρων για τυχόν ιδιαιτερότητες ή προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν την εκτέλεση των εργασιών (π.χ. υγρασία, ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά ζητήματα).
- Να ενημερώνει την Επιχείρηση εκ των προτέρων για τυχόν περιορισμούς ή κανονισμούς που απορρέουν από το καταστατικό της πολυκατοικίας, τους γείτονες ή άλλες σχετικές αρχές, οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν την εκτέλεση του έργου.
- Να απαντά σε ερωτήματα της ομάδας, ώστε να διασφαλίζεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.
- Υγειονομικά και Ασφάλεια:
- Να τηρεί τις οδηγίες της ομάδας σχετικά με την ασφάλεια και τη χρήση του χώρου κατά τη διάρκεια των εργασιών.
- Πληρωμές και Συμφωνίες:
- Να τηρεί τους όρους πληρωμής όπως συμφωνήθηκαν στην προσφορά ή σύμβαση
(προκαταβολή, πληρωμή κατά την πρόοδο, υπόλοιπο κατά την παράδοση). - Να παρέχει τυχόν απαιτούμενα έγγραφα ή άδειες που χρειάζονται για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου.
7. Περιορισμός Ευθύνης
Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ποιοτική παροχή των υπηρεσιών. Ωστόσο:
- Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις ή αδυναμία ολοκλήρωσης έργου λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, τεχνικές βλάβες) ή γενικής υπαιτιότητας τρίτων.
- Σε περίπτωση που η Επιχείρηση έχει αναλάβει μόνο ποσοστό ενός έργου, δεν φέρει ευθύνη για καθυστερήσεις που οφείλονται σε τρίτους συνεργάτες ή υπεργολάβους.
- Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν έμμεσες ζημιές ή οικονομικές απώλειες που προκύπτουν από την εκτέλεση ή καθυστέρηση των υπηρεσιών.
- Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από την παράλειψη ή λανθασμένη ενημέρωση του πελάτη.
- Σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη της Επιχείρησης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει ο πελάτης για το συγκεκριμένο έργο.
8. Τροποποιήσεις Όρων
Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους οποτεδήποτε. Οι αλλαγές θα ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Ιστοσελίδα.
9. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία
Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι αυτά των Αθηνών.
10. Στοιχεία Επικοινωνίας
Barkas Renovation
Υπεύθυνος: Γιώργος Μπάρκας
Περιοχή: Κομνηνών 20, Αργυρούπολη Αττικής
e-mail: info@barkasrenovation.gr
Τηλέφωνο: +30 698 800 4152